Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании неустойки
в связи с нарушением сроков начала работ
 

    В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного "___"___________ ____ г. между нашей организацией (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан приступить к работам по возведению ________________ (наименование объекта) не позднее "___"__________ ____ г. (п. ___ договора).
    Фактически ответчик приступил к выполнению строительных работ только "___"____________ ____ г., т.е. просрочка составила ____ календарных дней.
   В соответствии с п. ___ договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере __% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
   Договором строительного подряда N __ от "__"________ ____ г. предусмотрен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров (п. ___ договора). Срок для ответа на претензию установлен ___ календарных дней со дня ее отправки.
Истцом в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении была направлена претензия (исх. N _ от "__"____ ___ г.) на сумму _______ рублей (неустойка за ___ дней просрочки начала работ).
    В ответе на претензию (исх. N __ от "___"_________ ____ г.) ответчик претензионные требования не признал, ссылаясь на отсутствие у него материалов, необходимых для начала работ.
Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными, т.к. наличие у него материалов, необходимых для начала работ, по состоянию на "___"___________ ____ г. подтверждается _________ (привести доказательства).
   Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства о сроках начала работ, предусмотренные договором.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ, прошу:
взыскать с ответчика в пользу нашей организации подлежащую уплате неустойку за __ дней просрочки начала строительных работ в размере _______________ рублей. Расчет неустойки прилагается.
Сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска: ___________ _________________________________________________________.
Приложения:
1. Договор строительного подряда от "__"_______ ___ г. N ___ - на __ стр.;
2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ - на ___ стр.;
3. Копия претензии от "___"________ ____ г. - на ____ стр.;
4. Уведомление о вручении претензии - на ____ стр.;
5. Ответ на претензию N __ от "___"________ ____ г.;
6. Расчет неустойки - на ___ стр.;
7. Документы, подтверждающие наличие у подрядчика материалов, необходимых для начала работ, - на ___ стр.;
8. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов (почтовая квитанция, уведомление о вручении заказного письма), - на __ стр.;
9. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (платежное поручение и т.п.), - на ___ стр.;
10. Копия свидетельства о государственной регистрации - на ___ стр.;
11. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления, - на ___ стр.;
12. Копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска - на ___ стр.
 
Дата подачи заявления: "___"___________ ____ г.
 
Подпись

 Скачать образец: 
 

Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ