Понятие договора подряда и условия его исполнения сторонами указаны в главе 37 ГК РФ.
В соответствии со ст.704 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
Поскольку в вопросе не указано, кто из сторон должен предоставить оборудование, правовые последствия для подрядчика следует рассмотреть с нескольких точек зрения.
- Первый вариант. Оборудование должен предоставить Подрядчик.
В соответствии со ст.708 ГК РФ если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.
В этом случае также нужно рассмотреть несколько возможных вариантов правовых последствий для подрядчика:
1. Перенос сроков выполнения работ не был согласован сторонами.
- В этом случае в соответствии с п.1 ст.405 ГК РФ и ст.393 ГК РФ подрядчик должен возместить заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства по договору подряда, в частности, просрочкой исполнения обязательства, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными ст.15 ГК РФ.
Кроме того, за нарушение сроков оплаты выполненных работ стороны вправе предусмотреть в договоре условие о применении штрафных санкций в виде неустойки. Понятие неустойки дано в ст.330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. В этом случае заказчик вправе взыскать с подрядчика сумму неустойки за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренную договором подряда.
- В соответствии с п.2 и п.3 ст.405 ГК если вследствие просрочки должника (подрядчика) исполнение утратило интерес для кредитора (заказчика), он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. В этом случае последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
- В соответствии с п.2 ст.715 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда. Данное положение также поддерживается судебной практикой (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №2 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018г.).
- Заказчик также вправе в соответствии с п.1 ст.393.1 ГК РФ, в случае досрочного прекращения договора подряда вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком договора, заключить аналогичный договор с третьими лицами и потребовать от подрядчика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые работы по условиям договора, заключенного взамен прекращенного договора.
Согласно сложившейся судебной практике, если просрочка должника привела к досрочному прекращению договора, риски изменения цен на сопоставимые товары, работы или услуги возлагаются на этого должника (п.11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016г. №7, Определение Верховного Суда РФ от 04.10.2018 по делу №309-ЭС18-8924, А50-14983/2017 (Судебная коллегия по экономическим спорам)
- В случае, если просрочка исполнения обязательства подрядчиком возникла вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, в силу п.3 ст.401 ГК РФ и пункта 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016г. №7 подрядчик не отвечает перед заказчиком за убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательства и не несет ответственность за это.
2. Перенос сроков выполнения работ согласован сторонами.
- В соответствии с п.1 и п.2 ст.715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
- В соответствии с п.2 и п.3 ст.405 ГК если вследствие просрочки должника (подрядчика) исполнение утратило интерес для кредитора (заказчика), он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. В этом случае последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
- Заказчик также вправе в соответствии с п.1 ст.393.1 ГК РФ, в случае досрочного прекращения договора подряда вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком договора, заключить аналогичный договор с третьими лицами и потребовать от подрядчика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые работы по условиям договора, заключенного взамен прекращенного договора.
- Второй вариант. Оборудование должен предоставить Заказчик.
В соответствии со ст.406 ГК РФ имеет место быть просрочка кредитора, и в этом случае подрядчик по п.3 ст.405 ГК РФ не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки заказчика. Просрочка кредитора дает должнику (подрядчику) право на возмещение причиненных просрочкой убытков, если кредитор (заказчик) не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых актов или поручения кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают.
В соответствии со сложившейся судебной практикой подрядчик, не выполнивший работы в срок вследствие неисполнения заказчиком встречных обязательств, в том числе по предоставлению материалов и уплате аванса, не признается нарушившим условия договора п.12 Обзора судебной практики Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа по спорам, вытекающим из договора подряда, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.02.2010 по делу № А45-10946/2009, Определение ВАС РФ от 24.01.2011 № ВАС-18379/10 по делу № А41-3486/10, Определение ВАС РФ от 25.06.2010 № ВАС-7628/10 по делу № А76-24607/2008-10-616/92.
В силу п.1 ст.719 ГК РФ Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление оборудования, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328). В этом случае заказчик не вправе требовать уплаты неустойки за нарушение сроков выполнения работ. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии вышеуказанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, а также сумму неустойки, если она предусмотрена условиями договора.
