ТИПОВАЯ ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА1) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
(идентификационный код закупки ______________________________)
____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании решения _________________ комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд ____________ области ________(наименование организации, создавшей комиссию, например, указать здесь «Заказчика») _________ (протокол_________ от _____ № _____).
решения Заказчика от _________ № __________ об осуществлении закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом ________ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику либо по его указанию иному лицу (Получателю) товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение № 1) (далее - товар), в срок согласно разделу 4 Контракта (согласно Графику поставки (Приложение № _)-являющимися неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.
Поставка товара (части товара) осуществляется по отгрузочной разнарядке (указанию об отгрузке товара) по форме, указанной в Приложении № 2, являющейся неотъемлемой частью Контракта. Отгрузочные разнарядки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика.
1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).
1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику (Получателю) и подлежит уборке и вывозу Поставщиком (п. 5.5 Контракта).
1.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).
1.7. Место (места) поставки товара: индекс___________, область ________, автономный округ ______________, г. _____________, ул._______________, д.____, этаж ___________, каб. _________ (далее – «место поставки») / (перечислить места нахождения Получателей). (Места поставки товара указаны в Списке адресов поставки (Приложение № __), являющемся неотъемлемой частью Контракта.)
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Общая цена Контракта составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).
Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, и составляет _________________ рублей ____копеек2.
Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).
2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.
2.4. Осуществление расчетов сопровождается _______________________ (указывается наименование банка), отражается на счетах, которые открываются в указанном банке). Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.
2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.4.3. Заказчик на основании выставленного Поставщиком счета перечисляет авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________ рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта / (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).
2.4.4. Расчет за поставленный товар (партию товара) осуществляется в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной (Акта сдачи-приемки) на данный товар (партию товара) либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. / (Расчет осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, за поставленный и принятый Заказчиком в отчетном месяце товар (партию товара) на основании подписанных Заказчиком товарных накладных (Актов сдачи-приемки) и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря.)
2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Контракта, оплата поставленного товара (партии товара) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. 2.4.6. В случае если поставка товара по Контракту осуществляется в пользу третьего лица (Получателя), основанием для предусмотренной пунктами 2.4.4 и 2.4.5 Контракта оплаты Заказчиком поставленного товара (партии товара) будут являться товарная накладная, подписанная таким Получателем, и представленные Поставщиком счет и счет-фактура.
2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.
В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика3.
2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.
2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) количеству товаров.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).
3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.6 Контракта.
3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.
3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями Контракта.
3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Поставить товар и выполнить работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), работы по обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара, в сроки, предусмотренные Контрактом.
3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику (Получателю), что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.
3.3.3. Передать Заказчику (Получателю) товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.
3.3.4. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1). Перечень гарантийных обязательств определен в Спецификации (Приложение № 1). Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика (Получателя), так и по месту нахождения Поставщика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.
Гарантийный срок составляет ______ месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком (Получателем) товарной накладной (акта сдачи-приемки товара, акта о выполненных работах по монтажу и установке (сборке, настройке), протокола испытания). (Вместе с товаром предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее __ месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара. Дополнительно вместе с товаром предоставить гарантию Поставщика на товар и срок действия гарантии должен быть _____________ месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара (не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара) (включается в случае, если предметом контракта является поставка машин и оборудования)).
Поставщик обязуется предоставлять Заказчику (Получателю) контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных неисправностях товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время в пункте нахождения сервисного центра по каждому виду товара). В составе поставляемых с товарами информационных материалов должны быть указаны условия выполнения гарантийных обязательств и номера контактных телефонов сервисных центров. Запасные части, устанавливаемые на товары в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основными товарами, поставленными в рамках Контракта. 3.3.5. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).
3.3.6. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта..
3.3.7. Предоставить Заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Указанная информация должна быть предоставлена Заказчику Поставщиком не позднее чем за семь дней до даты заключения Контракта.
3.3.8. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с момента заключения договора с соисполнителем, субподрядчиком.
3.3.9. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) на объем, составляющий не менее ___ процентов цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта.
3.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.
3.4.2. По согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Контракта.
4. Порядок и сроки поставки товара
4.1. Поставка товара должна быть осуществлена одной партией в срок до «__» _______201_ г. (в течение __ календарных дней со дня заключения Контракта). Поставка товаров осуществляется частями по отгрузочным разнарядкам, полученным от Заказчика. Отгрузочные разнарядки содержат сведения о наименовании, количестве и ассортименте товара, адреса поставки, стоимости товара и лиц, ответственных за приемку товара. Отгрузочные разнарядки должны быть подписаны уполномоченным лицом Заказчика и заверены печатью Заказчика. Товар должен быть поставлен в течение ___ календарных дней со дня направления Заказчиком соответствующей отгрузочной разнарядки. Отгрузочная разнарядка может быть направлена Поставщику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения отгрузочных разнарядок является: _________. Номером факса для получения отгрузочных разнарядок является: ________________. Поставка осуществляется по ___ дням в период с __-__ часов до __-__ часов (по местному времени Заказчика).
4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком (Получателем) соответствующей товарной накладной (Акта сдачи-приемки товара).
4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.
4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: _________. Номером факса для получения сообщений является: ________________.
4.5. Монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучение лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара, осуществляется в срок до __ _______ 20___ г. (в течение __ календарных дней с даты поставки товара, указанного в п. 4.1 Контракта / в срок, указанный в Графике поставки (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью Контракта).
4.6. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять товар и подписать товарную накладную (Акт сдачи-приемки товара) в порядке, установленном Контрактом.
4.7. Обучение лиц должно осуществляться в очном порядке, в рабочие дни с __ часов __ минут до __ часов __ минут. По результатам обучения Поставщик по требованию заказчика выдает сертификат сотрудникам Заказчика (Получателя), прошедшим обучение. 4.8. В случае, если в п. 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части поставки и приемки товара. При наступлении указанной даты (в случае, если она установлена) Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.
5. Порядок сдачи и приемки товара
5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:
- технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу товара,
- сертификат соответствия или декларация о соответствии,
- одобрение типа транспортного средства,
- регистрационное удостоверение (на медицинскую технику, лекарственные средства),
- инструкция пользователя на русском языке,
- товарные накладные,
- акты сдачи-приемки товара, счет и счет-фактуру.
5.2. Приемка товара, монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучение лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих использование и обслуживание товара, осуществляется в месте поставки товара.
5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя). Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. В состав приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения поставщика, по итогам которого заключен Контракт, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:
5.4.1. В присутствии представителей Заказчика (Получателя), приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.
5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).
Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1). 5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара. Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1) (и Графике поставки (Приложение № _)), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.
Если Поставщик передал Заказчику (Получателю) товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.
5.4.4. Приемка товара по качеству осуществляется после осуществления Поставщиком монтажа и наладки товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар). При этом Заказчик (Получатель) вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.
5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик (Получатель) непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Контракта.
5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику (Получателю). Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом / демонтажем товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
5.4.7. Обо всех нарушениях условий Контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещения является: _________. Номером факса для получения извещения является: ________________.
5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе отисполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.
5.4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР: - "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" № П-7 от 25.04.1966; - "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" № П-6 от 15.06.1965.
5.4.10. Оказание услуг по обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих обслуживание и эксплуатацию товара, подтверждается сертификатами, выданными по требованию Заказчика Поставщиком сотрудникам Заказчика (Получателя), прошедшим обучение.
5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара, монтажа и наладки товара.
5.6. Приемка товара в целом (или отдельной партии товара, в случае, когда согласно Графику поставки (Приложение № ___) предусматривается поэтапная поставка), включая работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар), обучению лиц (сотрудников Заказчика (Получателя)), осуществляющих обслуживание и эксплуатацию товара, оформляется Актом сдачи-приемки товара, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, Акт сдачи-приемки товара составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком.
5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания Акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.
5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи – приемки.
6. Обеспечение исполнения контракта*
6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 6.8 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.
6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (__ процентов от начальной (максимальной) цены контракта).
6.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
6.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии – до __ ____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту.
6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.
6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.
6.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:
6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;
6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:
6.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,
6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта.
6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,
6.7.2.4. приложения к требованию бенефициара (до установления Правительством Российской Федерации перечня документов согласно п. 6.7.2.11): - заверенная бенефициаром копия Контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, со всеми изменениями и дополнениями; - копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование бенефициара.
6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),
6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,
6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,
6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;
6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,
6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
6.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:
6.8.1. В договоре залога денежных средств в обязательном порядке должны быть указаны: 6.8.1.1. Контракт, исполнение которого обеспечивает договор залога, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта,
6.8.1.2. сумма денежных средств, переданных в залог,
6.8.1.3. перечень обязательств, которые обеспечивает договор залога,
6.8.1.4. внесудебный порядок удовлетворения требований залогодержателя.
6.8.2. Договор залога денежных средств должен содержать условия о том, что:
6.8.2.1. денежные средства, передаваемые залогодателем в залог, будут находиться на банковском счете залогодержателя до завершения исполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем по Контракту, обеспеченных залогом,
6.8.2.2. факт внесения залога денежных средств на счет залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета залогодателя,
6.8.2.3. факт неисполнения залогодателем обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Контракту. Участие представителя залогодателя при составлении актов не является обязательным,
6.8.2.4. заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объѐме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по Контракту в полном объеме.
6.8.2.5. последующий залог денежных средств не допускается.
* В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 6 Контракта исключается
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере ____________________.
7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, (в том числе обязательства, предусмотренного п. 3.3.9 Контракта). При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Контрактом. Размер штрафа устанавливается в сумме _________________________________ (определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3.7 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в п. 2.2. Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком указанной в п. 3.3.7 Контракта информации Заказчику.
7.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3.8 Контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
7.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.
7.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более ___ дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Контракта. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.
7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
7.11. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей ____ копеек.
7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.
8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Самарской области, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.
8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Заказчик (Получатель) и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.
9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области.
10. Расторжение Контракта
10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством. / Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.
10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Контракту.
10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта. 10.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
10.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу со подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту. (Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).
12. Прочие условия
12.1. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).
12.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
12.3. К Контракту прилагаются _____________________.
12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ рабочих дней с даты такого изменения.
12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.
12.6. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 12.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.
12.10. В случае если поставка осуществляется по отгрузочным разнарядкам, то приѐмке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по соответствующим заявкам в период действия Контракта. Не заказанный Заказчиком (Получателем) товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан и соответственно не принят и не оплачен весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате за фактически поставленный и принятый товар. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.
1 В случае, если Заказчиком заключается гражданско-правовой договор, здесь и в дальнейшем по тексту слова «государственный контракт» либо «контракт» заменяются в соответствующем падеже на слово «договор».
2 Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.
3 Предложение включается в случае, если Заказчиком выступает получатель бюджетных средств. См. письмо Минфина России от 26 декабря 2011 г. № 02-11-00/5959.
13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
Приложение № 1 к Государственному контракту
№ ____ от "___" _______ 20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Наименование и количество товара, стоимость единицы товара:
| № п/п |
Наименование товара (включая ассортимент и комплектацию товара) |
Ед. изм. |
Цена за ед. в руб. (с учетом НДС) |
НДС в руб. |
Количество |
Сумма в руб. (с учетом НДС) |
Сумма НДС в руб. |
| Итого |
2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика
| Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П. |
Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П. |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение №_ к Государственному контракту
№ ____ от "___" _______ 20__ г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
| № п/п |
Наименование товара |
Ед. изм. |
Количество |
Срок поставки |
Примечание |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П. |
Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П. |
Приложение №_ к Государственному контракту
№ ____ от "___" _______ 20__ г.
СПИСОК АДРЕСОВ ПОСТАВКИ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М.П. |
Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М.П. |
Приложение №_ к Государственному контракту
№ ____ от "___" _______ 20__ г.
ФОРМА ОТГРУЗОЧНОЙ РАЗНАРЯДКИ
В соответствии с государственным контрактом от «___» ______ 20__ года №____ __________________(указывается наименование Заказчика) просит ________________________(указывается наименование Поставщика) отгрузить товары в количестве и ассортименте, в места поставки (получателям), указанным в таблице.
| п/п |
Наименование, ассортимент, комплектность и характеристики товара |
Место поставки товара |
Наименование Заказчика (получателя), контактные данные ответственных лиц Заказчика (получателя), |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена
(с учетом НДС) |
Сумма
(с учетом НДС) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Итого сумма товара составляет _________________________________ рублей __ копеек, в том числе НДС (__%). (Без НДС). Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________ ________________ (должность, Ф.И.О.) МП (подпись)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА4) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
I. Этапы работы заказчика, уполномоченного органа с проектом контракта:
1. Стадия разработки проекта контракта – это период подготовки проекта контракта для включения его в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора, заключения контракта с единственным поставщиком.
Разработка проекта контракта начинается в период планирования закупки и завершается включением проекта контракта в документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок, извещение о проведении предварительного отбора (в случае, если контракт заключается по результатам проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений), заключением контракта с единственным поставщиком. Проект контракта разрабатывает заказчик. В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком проект контракта разрабатывает заказчик с привлечением поставщика при необходимости.
2. Стадия составления проекта контракта – это период, в течение которого заказчик, уполномоченный орган в срок, установленный в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) составляют проект контракта путем включения цены контракта, а также иных условий исполнения контракта, предложенных участником, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации о закупке, извещению о проведении запроса котировок, извещению о проведении предварительного отбора для целей заключения контракта с победителем или иным участником, обязанным заключить контракт, в случае уклонения победителя от заключения контракта, либо в случае признания закупки несостоявшейся.
В случае, если контракт составляется по результатам конкурса, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) передают победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе (ч. 12 ст. 53 Закона № 44-ФЗ). При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса (ч. 1 ст. 54 Закона № 44-ФЗ).
В случае, если контракт составляется по результатам электронного аукциона, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона размещают в единой информационной системе без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в его заявке на участие в таком аукционе, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе ( ч. 2 ст. 70 Закона № 44-ФЗ).
В случае, если контракт составляется по результатам запроса котировок, заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок передают победителю запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок (ч. 8 ст. 78 Закона № 44-ФЗ). В случае, если контракт составляется по результатам запроса предложений, в него включаются условия, предусмотренные извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений (ч. 17 ст. 83 Закона № 44-ФЗ).
В случае, если контракт заключается с единственным поставщиком, стадия составления проекта контракта отсутствует.
3. Стадия заключения контракта – это период, в течение которого контракт заключается (подписывается) сторонами по контракту. Контракт заключает заказчик (ч. 1 ст. 26 Закона № 44-ФЗ), а в случаях, при которых высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия по заключению контрактов, контракты заключаются указанным органом. (ч. 3 ст. 26 Закона № 44-ФЗ).
В случае, если контракт заключается по результатам конкурса, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 3-5, 7 ст. 54 Закона № 44-ФЗ, и может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола (ч. 2 ст. 54 Закона № 44-ФЗ).
В случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, такой контракт заключается в порядке и сроки, установленные ч.ч. 2 - 8, 14, 15 ст. 70 Закона № 44-ФЗ и может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона № 44-ФЗ). В случае, если контракт заключается по результатам запроса котировок, контракт должен быть заключен в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 4 ч. 1 ст. 73 Закона № 44-ФЗ). В случае, если контракт заключается по результатам запроса предложений, контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола (ч. 17 ст. 83 Закона № 44-ФЗ).
В случае заключения контракта с единственным подрядчиком порядок заключения контракта регулируется главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев заключения контракта на основании п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного подрядчика в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта.
II. Заполнение проекта контракта
| № |
Пункт проекта контракта
|
Инструкция по заполнению
|
Этап (стадия) заполнения пункта контракта
|
Примечание
|
|
| Заголовок |
|
| 1 |
Заголовок
|
Указывается идентификационный код закупки
|
На стадии составления проекта контракта
|
_________ |
|
Преамбула
|
|
| 2 |
Преамбула Информация в отношении заказчика.
|
Указывается полное и сокращенное наименование заказчика. |
На стадии разработки проекта контракта
|
Сокращенное наименование заказчика указывается в скобках при его наличии.
|
|
Окончание слова
«именуем__» проставляется в соответствии с наименованием заказчика.
|
|
|
| __________ |
|
Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени заказчика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.
|
На стадии составления проекта контракта
|
______ |
|
| 3 |
Преамбула Информация в отношении поставщика.
|
Указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя)
|
На стадии составления проекта контракта, в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений На стадии разработки проекта контракта, в случае заключения контракта с единственным поставщиком.
|
В случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запроса предложений информация указывается на основании сведений, представленных в заявке,. Сокращенное наименование поставщика указывается в скобках при его наличии. |
|
Окончание слова «именуем__» проставляется в соответствии с наименованием поставщика.
|
|
Указываются должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое действует от имени поставщика, а также документ(ы), на основании которого(ых) действует вышеуказанное должностное лицо.
|
|
| ____ |
|
| 4 |
Преамбула. Информация в отношении основания для заключения контракта.
|
Указывается наименование и номер (при наличии) комиссии по осуществлению закупок, принявшей решение о выборе победителя торгов (запроса котировок, запроса предложений). Такой комиссией может быть конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, или единая комиссия. |
На стадии составления проекта контракта
|
Сведения заполняются в случае заключения контракта по результатам торгов, запросов котировок, запросов предложений (в том числе по результатам несостоявшейся закупки).
|
|
Указывается наименование заказчика, уполномоченного органа создавшего такую комиссию.
|
|
| Указывается ссылка на название и иные реквизиты документа, которым оформляются результаты процедуры определения поставщика. |
|
Указываются реквизиты
решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика, а также номер пункта части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на основании которого заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного поставщика.
|
На стадии разработки
проекта контракта.
|
Сведения указываются в
случае осуществления закупки у единственного поставщика.
|
|
Раздел 1. Предмет Контракта
|
|
| 5 |
П. 1.1, абз. 1
|
В случае, если поставка товара будет осуществляться в пользу третьего лица (Получателя) пункт 1.1 остается в неизменном виде. Текст, выделенный курсивом, переводится в обычный формат.
|
На стадии разработки проекта контракта.
|
В случае, если поставка товара осуществляется непосредственно заказчику, то слова «либо по его указанию иному лицу (Получателю)» исключаются.
|
|
| 6 |
П. 1.1, абз. 2
|
Включается в текст контракта в случае, если поставка товара будет осуществляться по заявкам заказчика в соответствии с отгрузочными разнарядками (п. 2 ст. 509 ГК РФ).
|
Данный пункт можно включать как в случае поставки товара в пользу заказчика, так и в случае поставки товара в пользу иных лиц (Получателей).
|
|
| 7 |
П. 1.1
|
Ссылки на приложения включаются в случае, если данные документы являются приложением к контракту. При этом приложение «График поставки» включается обязательно, если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей (ч. 12 ст. 34 Закона № 44-ФЗ)
|
Соответствующие приложения к контракту перечисляются в п. 12.3 проекта контракта.
|
|
| 8 |
П. 1.2 |
Включается в неизменном виде.
|
В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова «Получатель» в соответствующем падеже остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова «Получатель» в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
|
|
| 9 |
П. 1.3 |
|
| 10 |
П. 1.4 |
|
| 11 |
П. 1.5 |
|
| 12 |
П. 1.6 |
|
| 13 |
П. 1.7 |
Указывается место поставки. В случае, если мест поставок несколько, можно вынести их в отдельное приложение «Список адресов поставки». |
____ |
|
Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
|
|
| |
П. 2.1
|
Включается в неизменном виде.
|
На стадии разработки проекта контракта.
|
___________ |
|
| |
П. 2.2
|
Включается общая цена контракта в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений, предложенная участником, с которым заключается контракт. |
Цена контракта указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в протоколе, на основании которого заключается контракт.
|
|
Указывается размер налога на добавленную стоимость в процентах, а также в рублях и копейках цифрами и в скобках прописью с заглавной буквы без сокращений.
В случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) в данном пункте
указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, а также номер и дата выдачи участнику налоговыми органами уведомления о применении УСН.
|
|
В случае, если участник применяет УСН, реквизиты уведомления заказчик может узнать из заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений (в случае указания поставщиком таких реквизитов в заявке). В ином случае заказчик может узнать реквизиты уведомления о применении участником
УСН, обратившись к этому участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае отказа участника предоставить необходимые сведения, заказчик указывает в данном пункте следующую фразу «НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения».
|
|
| |
П. 2.3 |
Включается в неизменном виде. При этом п. 2.4. при необходимости дополняется положением о банковском сопровождении контракта с указанием наименование конкретного банка, которым будет осуществляться такое
|
На стадии разработки проекта контракта.
|
Сведения о банковском сопровождении контракта включаются в случаях, установленных Правительством Самарской области (ст. 35 Закона № 44-ФЗ).
|
|
| |
П. 2.4 |
|
| |
П. 2.4.1 |
|
| |
П. 2.4.2 |
|
| |
П. 2.4.3, абз. 1
|
Указывается размер аванса в процентах от цены контракта, а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений, включая налог на добавленную стоимость.
|
В случае, если аванс не предусмотрен абз. 1 п. 2.4.3 исключается из текста проекта контракта.
|
|
| |
П. 2.4.3, абз. 2
|
В случае, если аванс не предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 включается в неизменном виде.
|
В случае, если аванс предусмотрен, то абз. 2 п. 2.4.3 исключается.
|
|
| |
П. 2.4.4, абз. 1
|
В случае, если заказчиком предусмотрена единовременная оплата за поставленный товар, либо оплата за поставку каждой партии товара, то пункт включается в неизменном
виде. |
В случае применения порядка оплаты, указанного в абз. 2 п. 2.4.4, настоящий пункт исключается.
|
|
| |
П.2.4.4, абз.2
|
В случае, если заказчиком предусмотрена ежемесячная оплата за поставленный в отчетном месяце согласно отгрузочным разнарядкам товар, то пункт включается в неизменном виде.
|
|
|
| |
П. 2.4.5 |
Включается в неизменном виде.
|
В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова «Получатель» в соответствующем падеже остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова «Получатель» в соответствующем падеже исключаются из текста проекта контракта.
|
|
| |
П. 2.4.6 |
|
| |
П. 2.5 |
Последнее предложение абз. 2 п. 2.5 включается в случае, если заказчиком выступает получатель бюджетных средств. В гражданско-правовых договорах бюджетного учреждения данный пункт исключается (письмо Минфина России от 26 декабря
|
|
| |
П. 2.6 |
__________ |
|
| |
П. 2.7 |
|
Раздел 3. Права и обязанности сторон
|
|
| 29 |
П. 3.1 (пп. 3.1.1-3.1.4)
|
Включаются в неизменном виде.
|
На стадии разработки проекта контракта.
|
_____________ |
|
| 30 |
П. 3.2 (пп. 3.2.1-3.2.2)
|
|
| 31 |
П. 3.3 (пп. 3.3.1 – 3.3.3)
|
|
| 32 |
П. 3.3 (пп.
3.3.4)
|
Указывается гарантийный
срок. Текст, выделенный курсивом, включается при необходимости с последующей смысловой корректировкой всего пункта в целом.
|
На стадии разработки
проекта контракта
|
Включение в контракт
текста, выделенного курсивом, осуществляется только в случае, если предметом контракта является поставка новых машин и оборудования. При этом в контракт могут быть включены требования к предоставлению гарантии поставщика и (или) производителя такого товара.
|
|
| 33 |
П. 3.3 (пп. 3.3.5) |
Включаются в неизменном виде.
|
На стадии разработки проекта контракта
|
_______________ |
|
П. 3.3. (пп. 3.3.6).
|
|
| 34 |
П. 3.3. (пп. 3.3.7).
|
Включаются в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (ч. 19, 23 ст. 34 Закона № 44-ФЗ)
|
|
| 35 |
П. 3.3. (пп. 3.3.8).
|
|
| 36 |
П. 3.3. (пп. 3.3.9).
|
Включается в неизменном виде
|
На стадии разработки проекта контракта.
|
Включается в случае, если заказчик при определении поставщика установил в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч. 6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ)
|
|
| 37 |
П. 3.3. (пп. 3.3.10)
|
Включается в неизменном виде
|
На стадии разработки проекта контракта.
|
________ |
|
| 38 |
П. 3.4 (пп. 3.4.1- 3.4.2)
|
Включаются в неизменном виде
|
На стадии разработки проекта контракта.
|
В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слова «Получателю» остаются в тексте проекта контракта. В противном случае слова «Получателю» исключаются из текста проекта контракта.
|
|
Раздел 4. Порядок и сроки поставки товара
|
|
| 39 |
П. 4.1, абз. 1
|
Указывается срок поставки товара.
|
На стадии разработки проекта контракта
|
__ |
|
В случае, если срок поставки выражен периодом времени (в часах, днях, месяцах, кварталах и т.д.), исчисляемом со дня
заключения контракта, абз. 1 п. 4.1 включается в следующей редакции «Поставка товара должна быть осуществлена в течение __ календарных дней с момента заключения Контракта.»
|
В случае, если срок поставки ограничен календарной датой, текст, выделенный курсивом исключается из текста проекта контракта.
Вместо слова «дней» можно использовать иное обозначение срока поставки (месяц, квартал и т.д.).
|
|
| 40 |
П. 4.1, абз. 2-4
|
Включаются в неизменном виде, если согласно п. 1.1 проекта контракта поставка товара осуществляется по отгрузочным разнарядкам.
|
На стадии разработки проекта контракта.
|
_____ |
|
| 41 |
П. 4.1, абз. 5
|
Включается в неизменном виде при необходимости.
|
|
| 42 |
П. 4.2
|
Включаются в неизменном виде.
|
|
| 43 |
П. 4.3
|
|
| 44 |
П. 4.4
|
Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя заказчика (Получателя), ответственного за приемку товара.
|
В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово «Получателя» остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово «Получателя» исключаются из текста проекта контракта.
|
|
| 45 |
П. 4.5
|
Включаются в неизменном виде с указанием срока монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.
|
В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово «Получатель» в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово «Получатель» в соответствующем падеже исключаются из текста
|
|
| 46 |
П. 4.6
|
Включается в неизменном виде.
|
|
| 47 |
П. 4.7
|
Указывается время обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара
|
|
| 48 |
П. 4.8
|
Включается в неизменном виде.
|
______ |
|
Раздел 5. Порядок сдачи и приемки товара
|
|
49.
|
П. 5.1
|
Включается в неизменном виде с перечислением документов, передаваемых Поставщиком Заказчику при поставке товара.
|
На стадии разработки проекта контракта.
|
__________ |
|
| 50 |
П. 5.2
|
Включается в неизменном виде.
|
___________ |
|
| |
|
Включается в неизмененном виде. При этом в случае, если в соответствии с Законом № 44-ФЗ заказчик не обязан привлекать к приемке экспертов, экспертные организации, слово «(осуществляется)» исключается. Если заказчик обязан привлечь к приемке экспертов, экспертные организации слова «может также осуществляться» заменяются на слово «осуществляется» с удалением соответствующих скобок.
|
Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных работ, в случае, если закупка осуществляется у единственного подрядчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Помимо этого, Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы выполненных работ, предусмотренных контрактом.
|
|
| 51 |
П. 5.4, кроме абз. 2 п. 5.4.3., п. 5.4.7, п. 5.4.8., п. 5.4.10
|
Включаются в неизменном виде.
|
В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово «Получатель» в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово «Получатель» в соответствующем падеже исключаются из
|
|
| 52 |
П. 5.4 (абз. 2 п. 5.4.3)
|
Включаются в неизменном виде. При этом абз. 2 дополняется словами «и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта» в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.
|
____________ |
|
| 53 |
П. 5.4 (п. 5.4.7)
|
Указывается адрес электронной почты и номер факса уполномоченного представителя поставщика.
|
Соответствующие сведения заполняются на основе заявки на участие в торгах, запросе котировок, запросе предложений Также заказчик может узнать соответствующие сведения, обратившись к участнику посредством телефонной связи, электронной почты или иным образом. В случае, если в соответствии с п. 1.1 поставка осуществляется в интересах Получателя, то слово «Получатель» в соответствующем падеже остается в тексте проекта контракта. В противном случае слово «Получатель» в соответствующем падеже исключаются из текста
|
|
| 54 |
П. 5.4 (п. 5.4.8)
|
Включаются в неизменном виде. При этом дополняется словами «и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта» в случае, если п. 10.1 Контракта предусмотрена возможность Сторон односторонне отказаться от исполнения контракта.
|
---------- |
|
| 55 |
П. 5.4 (п. 5.4.10)
|
Пункт включается в неизменном виде при необходимости.
|
------------------ |
|
| 56 |
П. 5.5
|
Включается в неизменном виде.
|
|
| 57 |
П. 5.6
|
Включается в неизменном виде. Текст, выделенный курсивом, включается при необходимости.
|
|
| 58 |
П. 5.7
|
Включаются в неизменном виде.
|
|
| 59 |
П. 5.8
|
|
Раздел 6. Обеспечение исполнения контракта
|
|
| |
Раздел в целом.
|
Включается в случае, если требуется обеспечение исполнения контракта.
|
На стадии разработки проекта контракта.
|
В случае, если контракт заключается с государственным или муниципальным казенным учреждением раздел 6 проекта контракта исключается..
|
|
| |
П. 6.1
|
Включается в неизменном виде.
|
---------- |
|
| |
П. 6.2
|
Указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также в рублях и копейках цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений.
|
|
| |
П. 6.3
|
Включается в неизменном виде.
|
|
|
| |
П. 6.4
|
Указывается срок действия обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.
|
|
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ).
|
|
