Чем мы можем Вам помочь?

Задать вопрос юристу


Образец контракта на ремонтно-реставрационные работы по замене кровельного покрытия

Проект
 
ИКЗ________________________________________________________________________________
КОНТРАКТ № ________________
на ремонтно-реставрационные работы по замене кровельного покрытия _____________________________
    
 город _______________                                                                        « ___ » ____________ 2017 г.
________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________________, действующего на основании Положения о филиале и доверенности № _____________ именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ___________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации на основании результатов осуществления закупки Уполномоченным учреждением -  __________________________________________________________ способом проведения конкурса с ограниченным участием  (Протокол № _______ от «___» _______ 2017 г. № ________________________), заключили настоящий Контракт  о нижеследующем:
 
  1. Предмет контракта
 
1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Контракта проведению ремонтно-реставрационные работы по замене кровельного покрытия на ______________________ расположенный по адресу: ______________.,______________________ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные надлежащим образом работы в сроки,  в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.
1.3. Требования, предъявляемые к оказываемым работам, содержание и объем, состав отчетной документации, а также последовательность действий при оказании работ и другие условия определены в Техническом задании (Приложение № 1), Дефектной ведомости (Приложение № 2) и Локально сметном расчете (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4.  Подрядчик осуществляет работы с применением своих материалов и своими инструментами.
 
  1. Цена Контракта и порядок расчетов
 
  1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС – _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (далее – Цена Контракта), является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.
  2.  В случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе применяющим упрощенную систему налогообложения), уменьшение цены Контракта на сумму НДС не производится.
  3.  Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
  4.  Цена Контракта включает в себя полную стоимость оказываемых работ Подрядчиком, в том числе транспортные расходы, страхование, а также на уплату налогов (в том числе НДС), пошлин, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  5.  Для подтверждения факта выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы, оформленные установленным порядком:
-     Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - 2 экз.;
-     Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) - 2 экз.;
-     Счет на оплаты цены Контракта;
-     Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4) - 2 экз.
2.6. Оплата по Контракту осуществляется c авансированным платежом в размере 30 % от Цены Контракта, по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 15 Контракта.
2.7. Оплата работ Подрядчика производится Заказчиком в пределах обязательств в течение 15 (Пятнадцати) банковских  дней после выставления Подрядчиком счета на оплату цены Контракта и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки.
2.11. В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающего частной практикой лица, цена Контракта подлежит уменьшению, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
  1. Обеспечение исполнения контракта
 
3.1. Контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается Контракт, обеспечения Контракта, в случае если такое требование установлено действующим законодательством Российской Федерации и документацией (извещением) о закупке. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
3.2. В качестве обеспечения исполнения Контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1. Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установленным Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005.
3.2.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
- срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта, предоставление банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении;
- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
3.2.2 Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о предоставлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
3.2.3. В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставлено Заказчику Подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии удовлетворение требований Заказчика к Подрядчику, связанных с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, в том объеме, какой эти требования имеют к моменту удовлетворения, в том числе проценты, неустойка, возмещение убытков, осуществляется в соответствии с Гражданским законодательством и условиями банковской гарантии, которая должна соответствовать требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, документации об электронном аукционе, по результатам проведения которого заключен Контракт, и настоящего Контракта.
3.2.4. Банковская гарантия должна обеспечивать исполнение всех обязательств Подрядчика, принятых им по настоящему  Контракту.
3.2.5 Условия удержания обеспечения исполнения Контракта по банковской гарантии в соответствующей сумме должны предусматривать наступление любого из следующих обстоятельств:
- нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (просрочка исполнения обязательств);
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных  Контрактом.
3.2.6. Банковская гарантия должна содержать условия, определяющие обязанность гаранта осуществить перечисление установленной банковской гарантией суммы не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня рассмотрения гарантом требования Заказчика (бенефициара) на указанный бенефициаром счет и в соответствии с указанными бенефициаром получателем, реквизитами и назначением платежа.
 
3.3. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта.
3.3.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных Контрактом в размере 20% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет __________ (______________)                       рублей ___ копеек.
Реквизиты счета Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае, если Подрядчиком выбран данный способ обеспечения исполнения Контракта) указываются в документации об электронном аукционе, по результатам проведения которого заключен Контракт.
В случае если при проведении аукциона предложенная  Подрядчиком цена снижена на  25 % и более от начальной (максимальной) цены Контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом выполнения требований статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно - Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в Контракте, или информацию, подтверждающую добросовестность Подрядчика на дату подачи заявки в соответствии с ч. 2 и ч. 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
3.3.2. В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставлено Заказчику Подрядчиком в форме внесения на счет Заказчика денежных средств, удовлетворение требований Заказчика к Подрядчику, связанных с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, в том объеме, какой эти требования имеют к моменту удовлетворения, в том числе проценты, неустойка, возмещение убытков, осуществляется Заказчиком за счет удержания указанных денежных средств в соответствующей сумме.
3.3.3. Если иное прямо не предусмотрено законом, обеспечение исполнения Контракта в форме внесения на счет Заказчика денежных средств обеспечивает надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика, принятых им по настоящему Контракту, и удерживается Заказчиком в соответствующей сумме без согласия Подрядчика, а также без обращения в суд в случаях:
- нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных  Контрактом (просрочка исполнения обязательств);
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
Обеспечение исполнения Контракта действует на срок действия Контракта.
 
3.4. В случае если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего Контракта об обеспечении исполнения Контракта к Подрядчику не применяются.
3.5. Возврат денежных средств, переданных в обеспечение при заключении Контракта, осуществляется в следующем порядке:
3.5.1. Денежные средства, переданные в обеспечение при заключении Контракта, возвращаются Подрядчику в течение 5 (Пять) банковских дней со дня истечения срока действия Контракта, предусмотренного п. 4.4 настоящего Контракта, а также получения Заказчиком соответствующего письменного требования о возврате денежных средств от Подрядчика.
Денежные средства возвращаются Заказчиком на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании о возврате денежных средств.
4.         Сроки и порядок выполнения работ
4.1. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.2. Сроки выполнения работ: ______________календарных дней с момента получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.
4.3. Место выполнения работ:___________________________
4.4.           Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика. 
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику подписанные со своей стороны Акты: КС-2 (Акт о приемке выполненных работ) и КС-3 (Справка о стоимости выполненных работ и затрат)  в 2 (Двух) экземплярах.
5.2. Изложенные в Акте о приемке выполненные работы (форма КС-2) должен соответствовать данным технического задания (Приложение № 1 к Контракту). Изложенные в справке о стоимости выполненных работ и затраты (форма КС-3) должны соответствовать локально-сметному расчету (Приложение № 3).
5.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.1 Контракта, Заказчик, с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, осуществляет приемку результатов исполнения контракта и оформляет документ о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком).
5.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы оказываемых услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика  и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся  к условиям контракта и  исполнению Контракта.
5.5. В случае получения от Заказчика (запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или) мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или экспертного заключения (акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении (акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  в 2 (Двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполнения работ.
5.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4) и cправка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  в 2 (Двух) экземплярах, один из которых направляет Подрядчику в срок не более 5 дней.
5.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком КС-2 (Акт о приемке выполненных работ), Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4) и КС-3 (Справка о стоимости выполненных работ и затрат)  и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
5.8. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4) и cправка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)   и оплаченный счет на основании Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4) и cправка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)   свидетельствует о переходе прав собственности на результат выполненных работ в пользу Заказчика.
6. Права и обязанности Сторон
6.1.   Заказчик вправе:
6.1.1.            Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
6.1.2.            Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.
6.1.3.            В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
6.1.4.            Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
6.1.5.   Осуществлять контроль за объемом и сроками выполняемых работ.
6.1.6.            Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.
6.1.7. В соответствии со статьей 717 Гражданского кодекса   Российской Федерации  Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, выплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от  исполнения  договора.  Заказчик   также обязан возместить Подрядчику убытки,  причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу,   и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
6.2.   Заказчик обязан:
6.2.1.            Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
6.2.2.            Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
6.2.3.            При обнаружении уполномоченными контролирующими органами несоответствия объема и стоимости, выполненных Подрядчиком работ Сметной документации и Акту сдачи-приемки выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
6.2.4.            Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
6.3. Подрядчик вправе:
6.3.1.            Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Контракта.
6.3.2.            Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Контракта.
6.3.3.            Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – соисполнителей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
6.3.4.  Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, оказанных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполненных работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.
6.3.5.            Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения, относительно выполненных работ в рамках настоящего Контракта.
6.3.6.            Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
6.3.7.            Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
6.4. Подрядчик обязан:
6.4.1.            Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
6.4.2. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
6.4.3.            Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
6.4.4.            В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим работы, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.
6.4.5.            Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
6.4.6.            Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7. Качество и гарантия качества работ
7.1. Подрядчик гарантирует качество поставляемой продукции и выполняемых работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 6.4.2 Контракта и техническому заданию (Приложение № 1).
7.2. Гарантия на выполненные работы составляет 3 (Три) года со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки завершенных работ.
  1. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
Для составления акта о недостатках Заказчик вправе привлечь других лиц, несвязанных обязательствами по настоящему контракту.
7.4. На основании акта, фиксирующего дефекты и недостатки, Заказчиком составляется и направляется Подрядчику требование об устранении дефектов и недостатков. При необходимости каждая из Сторон может произвести расчёт стоимости работ по устранению дефектов и недостатков, а также его согласование друг с другом. Данный расчёт может прилагаться к акту.
7.5.  Устранение недостатков производится Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения Подрядчиком требования Заказчика об устранении дефектов и недостатков. Срок устранения недостатков может быть изменен соглашением Сторон.
7.6. Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков непосредственно на объекте в течение 10 (Десять) календарных дней со дня получения Подрядчиком требования Заказчика об устранении недостатков.
7.7. В случае если устранение недостатков приходится на период времени с неблагоприятными погодными условиями, не позволяющими качественно устранить недостатки, их устранение переносится на период времени, необходимый на устранение недостатков, с благоприятными условиями и согласовывается Сторонами.
7.8. Производство работ по устранению дефектов и недостатков, а также их сдача и приемка производится в соответствии с условиями настоящего Контракта.
7.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого производится устранение недостатков.
  1. Ответственность сторон
 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта. За ненадлежащее исполнение и/или неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере - 2,5 % от цены контракта, а именно____________ (_____) рублей.
  1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически выполненными Подрядчиком и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
 
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение и/или неисполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет: 10% цены Контракта, а именно________________________(________) рублей.
  1. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
  2. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.
  3. В случаях выявления в ходе проверки неправильности расходования выделенных по настоящему Контракту денежных средств, проведенной Заказчиком или уполномоченным контрольно-ревизионным органом, фактов нецелевого расходования средств и/или завышения объемов работ, а также иных обязательств повлекших причинению ущерба Заказчику, Подрядчик возвращает Заказчику перечисленные ему денежные средства, а размере выявленных переплат и сумм нецелевого использования в течение 5 (пяти) банковских дней (со дня получения уведомления) на счет Заказчика указанного в пункте 15 настоящего Контракта.
  4. Проценты по денежному обязательству, установленные ст. 317.1 ГК РФ, не подлежат применению к настоящему договору.
 
  1. Порядок расторжения Контракта
 
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем отказе стороны контракта от исполнения контракта, в соответствии
с гражданским законодательством.
9.2. Расторжение Контракта в одностороннем отказе от исполнения Контракта осуществляется в соответствии  с положениями частей 8 – 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
9.4. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
9.5.   В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которые подтверждаются объемом выполненных работ Подрядчиком.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
11.       Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3.  До передачи спора на разрешение арбитражного суда  Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде.
По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.
12. Срок действия, порядок изменения Контракт
12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 30 календарных дней с момента получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Истечение указанного срока не освобождает Подрядчика от исполнения Контракта.
12.2.             Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в пункте 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов.
12.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий Контракта;
при уменьшении или увеличении (не более чем на 10 процентов от общего объема контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению Заказчика. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается увеличение цены Контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно должна быть снижена.
12.5.   При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
12.6. При исполнении контракта по согласованию заказчика с исполнителем допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
13.       Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в пункте 15 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Контракт составлен на русском языке, в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
13.4. Если после заключения настоящего Контракта в законодательном порядке будут приняты какие-либо нормативные акты, устанавливающие иные, чем предусмотренные настоящим Контрактом права и обязанности Сторон, продолжают действовать положения настоящего Контракта, за исключением случаев, когда в этих нормативных актах будет прямо установлено, что их действие распространяется на отношения, возникшие в результате ранее заключенных контрактов (договоров)
13.5. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации Подрядчик обязан уведомить Заказчика о предстоящих изменениях, а после их осуществления в десятидневный срок представить Заказчику надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменений.
13.6. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.
13.7. Заказчик вправе требовать от Подрядчика представления дополнительных документов, истребуемых в установленном порядке правоохранительными, контролирующими, судебными органами или экспертной организацией, проводящей экспертизу работ, выполняемых в рамках настоящего Контракта, передав Подрядчику перечень дополнительной документации и согласовав порядок сроки ее предоставления, Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую документацию
13.5 Стороны настоящим обязуются соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции. Сторона вправе сообщать о ставшем известным ей факте коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Минкультуры России по телефону горячей линии +7(495) 629-00-94 или через официальный сайт Минкультуры России и другими возможными способами в соответствии с законодательством РФ.
14. Приложения
14.1.             К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
  • Приложение № 1 «Техническое задание» – на ____ листе;
  • Приложение № 2 «Дефектная ведомость» – на _____ листе;
  • Приложение № 3 «Локальный сметный расчет» – на ____ листе;
  • Приложение № 4 «Акт сдачи-приемки выполненных работ» – на ____ листе.
 
15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
 
15.1. Заказчик:                   
 
Подрядчик:
 

           
 
ПОДПИСИ СТОРОН
 
Заказчик Подрядчик
 
___________________/________________
 
«_____» ___________________ 201_г.
М.П.
 
__________________________/________________
 
«_____» ___________________ 201_г.
М.П.
 
 

 
 
  УТВЕРЖДАЮ
Директор ___________________________
___________________ФИО
 
Приложение № 1 к Государственному контракту
№ ____ _____от "___" _______ 20__ г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонтно-реставрационные работы по замене кровельного покрытия на _______________________________________
 ___________________________________________________________ 
Составил: инженер отдела реставрации и эксплуатации                                                                                 ____________________ ФИО
ПОДПИСИ СТОРОН
 
Заказчик Подрядчик
 
___________________/________________
 
«_____» ___________________ 201_г.
М.П.
 
__________________________/________________
 
«_____» ___________________ 201_г.
М.П.
 
Приложение № 2 к Государственному контракту
№ _________ от  "___" _______ 20__ г.
 
УТВЕРЖДАЮ
Директор __________________________
___________________ФИО
 
 
 
Дефектная ведомость
(предоставляется заказчиком)
 
 
ПОДПИСИ СТОРОН
 
 
Заказчик Подрядчик
 
___________________/_____________
 
«_____» ___________________ 201_г.
М.П.
 
__________________________/__________
 
«_____» ___________________ 201_г.
М.П.
 
 
Приложение № 3 к Государственному контракту
№ _________ от  "___" _______ 20__ г.
 
УТВЕРЖДАЮ
______________________
___________________
 
___________________ФИО
 
 
Локальный сметный расчет
(предоставляется заказчиком)
 
 
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик Подрядчик
 
___________________/________________
 
«_____» ___________________ 201_г.
М.П.
 
__________________________/________________
 
«_____» ___________________ 201_г.
М.П.
 

 

Приложение № 4 к Государственному контракту
№ _________ от  "___" _______ 20__ г.
ФОРМА
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
                                                                                                              «____» __________ 2017г.
 
________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
                      (наименование организации)
в лице ______________________________________________________________________,
                                                          (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________,
                                                                                 (Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и ____________________________________________________________,
                                                    (наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________,
                                                                                        (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________,
                                                     (Устава, Положения, Доверенности)
с  другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны», составили настоящий Акт
о нижеследующем:
1.         В соответствии с контрактом № ____ от «___» __________ 2017 г. (далее – Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по запрашиваемым работам,
а именно:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.         Фактическое   качество   выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.   Вышеуказанные  работы  согласно  Контракту  должны  быть оказаны «___» __________ 20__ г., фактически оказаны «___» __________ 20__ г.    
4.         Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Сумма,  подлежащая оплате Подрядчику в соответствии
с условиями Контракта _________________________________________________.
6.  В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма штрафных санкций составляет _______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.
7.         Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику
с учетом удержания штрафных санкций, составляет _______________________.
8.         Результаты выполненных работ по Контракту:
 
Сдал:                                                                                Принял:
ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК
 
______________________ / _________           
«_____» ___________________ 2017г.
М.П
 
___________________ /_______________
«_____» _________________ 2017г.
М.П.
 
 


назад Заказать юридическое оформление документа



Закажите услугу у юриста

Ваши обращения конфиденциальны!


Закажите услугу у юриста

Ваши обращения конфиденциальны!


+


Образцы заявлений

Законодательство