ИКЗ____________________________________________________________________________
ПРОЕКТ КОНТРАКТ № ____
по благоустройству парка, являющегося составной частью объекта культурного наследия федерального ______________
город « ___ » ____________ 201_ г.
__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _________________________, действующего на основании Положения о филиале и _______________________________ с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации на основании результатов осуществления закупки Уполномоченным учреждением -Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» способом проведения запроса котировок (Протокол _________________________________ от «___» _________201__г. № ___), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
- В целях обеспечения нужд Заказчика Подрядчик в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по благоустройству парка площадью 76 627,3 кв.м., являющегося составной частью объекта культурного наследия федерального значения «Дом Харитонова, XIX в.», общей площадью территории объекта культурного наследия – 82910 кв. м.
- Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные надлежащим образом работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.
- Требования, предъявляемые к оказываемым работам, содержание и объем, состав отчетной документации, а также последовательность действий при оказании работ и другие условия определены в Техническом задании (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
- Подрядчик осуществляет работы с применением своих материалов и своими инструментами.
2Цена Контракта и порядок расчетов
- 1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС – _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (далее – Цена Контракта), является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 2. В случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе применяющим упрощенную систему налогообложения), уменьшение цены Контракта на сумму НДС не производится.
- 3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
- 4. Цена Контракта включает в себя полную стоимость оказываемых работ Подрядчиком, в том числе транспортные расходы, страхование, а также на уплату налогов (в том числе НДС), пошлин, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5. Для подтверждения факта выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы, оформленные установленным порядком:
- акт сдачи-приемки проведенных работ - 2 экз.;
- счет, счета-фактура (не предоставляется в случае применения упрощенной системы налогообложения);
2.6. Оплата по Контракту осуществляется без авансирования, по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 14 Контракта.
2.7. Оплата работ Подрядчика производится Заказчиком в пределах обязательств в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после выставления Подрядчиком счета на оплату цены Контракта и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.8. Оплата работ Подрядчика осуществляется в соответствии с объемом выполненных работ, который разделен на два этапа.
2.8.1. Первый этап: выполнение работ в течении 30 календарных дней с даты заключения Контракта в соответствии с техническим задания в размере 70 % от цены Контракта, а именно: ____________ (_____) рублей.
2.8.2. Второй этап: выполнение работ технического задания в размере 30 % от цены Контракта, а именно: ____________ (_____) рублей.
2.9. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки.
2.11. В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающего частной практикой лица, цена Контракта подлежит уменьшению, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
3.Порядок сдачи-приемки выполненных работ
3.1. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
3.2. Сроки выполнения работ:
3.2.1. Первый этап: в течении 30 календарных дней с даты заключения Контракта.
3.2.2. Второй этап: в течении 4 календарных месяцев с даты выполнения п. 3.2.1 Контракта.
3.3. Место выполнения работ: территория парка площадью__________________________________
3.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
4. Сроки и порядок выполнения работ
4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.
4.2. Изложенный в Акте сдачи-приемки выполненных работ должен соответствовать данным технического задания (Приложение №1 к Контракту).
4.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.1 Контракта, Заказчик, с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, осуществляет приемку результатов исполнения контракта и оформляет документ о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком).
4.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы оказываемых услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям контракта и исполнению Контракта.
4.5. В случае получения от Заказчика (запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или) мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или экспертного заключения (акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении (акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт приема-сдачи выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполнения работ.
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приема-сдачи выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в срок не более 5 дней.
4.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
4.8. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ и оплаченный счет на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ свидетельствует о переходе прав собственности на результат выполненных работ в пользу Заказчика.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполняемых работ.
5.1.6. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.
5.1.7. В соответствии со статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, выплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
5.2.3. При обнаружении уполномоченными контролирующими органами несоответствия объема и стоимости, выполненных Подрядчиком работ Сметной документации и Акту сдачи-приемки выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.2.4. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – соисполнителей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
5.3.4. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, оказанных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполненных работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.
5.3.5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения, относительно выполненных работ в рамках настоящего Контракта.
5.3.6. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.7. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.4. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим работы, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.
5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.6. Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6. Качество и гарантия качества работ
- Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Контракта и техническому заданию.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему Контракту устанавливается техническим заданием.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
7. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта. За ненадлежащее исполнение и/или неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере - 2,5 % от цены контракта, а именно____________ (_____) рублей.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически выполненными Подрядчиком и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение и/или неисполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет: 10% цены Контракта, а именно________________________(________) рублей.
Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.
В случаях выявления в ходе проверки неправильности расходования выделенных по настоящему Контракту денежных средств, проведенной Заказчиком или уполномоченным контрольно-ревизионным органом, фактов нецелевого расходования средств и/или завышения объемов работ, а также иных обязательств повлекших причинению ущерба Заказчику, Подрядчик возвращает Заказчику перечисленные ему денежные средства, а размере выявленных переплат и сумм нецелевого использования в течение 5 (пяти) банковских дней (со дня получения уведомления) на счет Заказчика указанного в пункте 15 настоящего Контракта.
Проценты по денежному обязательству, установленные ст. 317.1 ГК РФ, не подлежат применению к настоящему договору.
8.Порядок расторжения Контракта
8.1.Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем отказе стороны контракта от исполнения контракта, в соответствии
с гражданским законодательством.
8.2. Расторжение Контракта в одностороннем отказе от исполнения Контракта осуществляется в соответствии с положениями частей 8 – 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.4. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.5. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которые подтверждаются объемом выполненных работ Подрядчиком.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде.
По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
10.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.
11. Срок действия, порядок изменения Контракт
11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до_____ ______20__ года. Истечение указанного срока не освобождает Подрядчика от исполнения Контракта.
11.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в пункте 13.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов.
11.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий Контракта;
- при уменьшении или увеличении (не более чем на 10 процентов от общего объема контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению Заказчика. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается увеличение цены Контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно должна быть снижена.
11.5. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
11.6. При исполнении контракта по согласованию заказчика с исполнителем допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в пункте 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт составлен на русском языке, в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
12.5 Стороны настоящим обязуются соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции. Сторона вправе сообщать о ставшем известным ей факте коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Минкультуры России по телефону горячей линии +7(495) 629-00-94 или через официальный сайт Минкультуры России и другими возможными способами в соответствии с законодательством РФ.
13. Приложения
13.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 «Техническое задание» – на __ листе.
Приложение № 2 «Акт сдачи – приемки выполненных работ» (Форма) - на __ листе.
14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Р/с
БИК
ОГРН
ИНН
КПП
ОКТМО
ОКПО
Тел.:
E-mail:
|
Подрядчик:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Р/с
БИК
ОГРН
ИНН
КПП
ОКТМО
ОКПО
Тел.:
E-mail:
____________ (_______________)
м.п. |
ПОДПИСИ СТОРОН
| ЗАКАЗЧИК |
ПОДРЯДЧИК |
____________________________ /__________
«_____» ___________________ 201_г.
М.П. |
___________________/_____________
«_____» _________________ 201_г.
М.П. |
Приложение № 1 к Контракту №_____
| |
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
_________________________
__________________ ___________
«____» ______________ 2017 г.
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по благоустройству парка,
являющегося составной частью объекта истории и культуры
федерального значения
_______________________
- Объект: __________, являющийся составной частью объекта культурного наследия федерального значения «________________.».
Общая площадь территории объекта культурного наследия – _________ кв.м.
Площадь парка - __________________ кв.м.
2. Наименование объекта культурного наследия и типологическая принадлежность в соответствии с паспортом или учетной карточкой.
_______________________________
3 . Адрес и местоположение памятника:
______________________________________
4. Категория государственной охраны памятника, дата постановки памятника на охрану или учет и регистрационный номер.
Объект культурного наследия федерального значения Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 г. № 1327.
5. Заказчик и его реквизиты (наименование, адрес, расчетный счет, номер телефона, Ф.И.О. ответственного представителя).
_______________________________________________________________ ________
Адрес: ______________
Филиал _____________.
Адрес местонахождения Заказчика:
______________________
6. Краткие сведения о памятнике.
Парк объекта культурного наследия «___________.» разбит в смешанном стиле с применением регулярной и живописной планировки, в _________х годах, после окончательного формирования усадьбы. В парке присутствует искусственное озеро с двумя насыпными островками и круглой __________.
В южной части парка сохранилось единственное сооружение из первоначальных садовых построек — грот. Изначально грот представлял из себя куполообразное сооружение, построенное из кирпича и засыпанное снаружи землей «в подражание пещеры», а на его вершине стояла деревянная беседка, выполненная в китайском вкусе. На сегодняшний день сохранилась только кирпичная подземная часть. Грот является одним из элементов объекта культурного наследия «_________________.».
В верхней части парка располагается парадная зона с символом парка - беседкой-ротондой, построенной на искусственном острове в центре пруда. Данная беседка-ротонда и мостик были возведены в 1937 году при реконструкции парка, проводимой под руководством архитектора ________________
С _____________ стал использоваться как общественный, став излюбленным местом отдыха горожан.
Сегодня в парке сохранились одни из самых старых деревьев города Екатеринбурга. Растущим здесь липам и лиственницам около двух столетий. В целом, территория усадьбы дошла до наших дней практически без изменений.
7. Наименование выполняемых работ
Первый этап.
| № п/п |
Наименование работ |
Ед. изм. |
Количество |
| 1 |
Подготовка грунта под посадку цветов |
кв.м |
|
| 2 |
Посадка цветов «Алиссум белый» |
шт. |
|
| 3 |
Посадка цветов «Цирерария серебристая» |
шт. |
|
| 4 |
Посадка цветов «Петуния», цвета в ассортименте |
шт. |
|
| 5 |
Формовочная и санитарная обрезка деревьев и кустарников. |
шт. |
|
| 6 |
Удаление пней диаметром от 0,3 м. до 0,5 м. |
шт. |
|
| 7 |
Удаление пней диаметром от 0,5 м. |
шт. |
|
| 8 |
Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев с квадратным комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м. с добавлением растительной земли |
шт. |
|
| 9 |
Посадка цветов с использованием земли растительной |
куб.м. |
|
| 10 |
Посадка деревьев: |
|
|
| 10.1 |
Яблоня |
шт. |
|
| 10.2 |
Лиственница |
шт. |
|
| 10.3 |
Липа |
шт. |
|
| 10.4 |
Клен |
шт. |
|
| 10.5 |
Дуб Черешчатый |
шт. |
|
| 11 |
Посадка деревьев с использованием суперкомпоста «Пикса» |
кг. |
|
| 12 |
Замена бетонных цветочниц |
шт. |
25 |
| 13 |
Окраска малых архитектурных форм
-опоры освещения (краска антикоррозийная черная, типа Кузбасслак)
-урны (краска антикоррозийная черная, типа Кузбасслак)
-ограда парка (краска антикоррозийная черная, типа Кузбасслак) |
шт.
шт.
м. |
- |
Второй этап.
| № п/п |
Наименование работ |
Ед. изм. |
Количество |
| 1 |
Полив цветов |
мес. |
- (по мере необходимости) |
| 2 |
Уход за деревьями |
шт. |
- |
| 3 |
Полив деревьев |
мес. |
-(по мере необходимости) |
8. Характеристика работ:
8.1. Производство работ по благоустройству территории парка должно обеспечивать безопасное и беспрепятственное движение пешеходов и посетителей парка.
8.2. Работы по благоустройству территории парка должны производиться с соблюдением следующих требований: применение материалов при производстве работ (вид, марка, характеристики) должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Техническим заданием, действующими правилами, регламентами, ГОСТами, СНиПами.
8.3. Вывоз и утилизация отходов и мусора осуществляется Подрядчиком ежедневно с использованием специализированного автотранспорта и техники. Не допускается складирование мусора и отходов производства на территории парка.
8.4. При осуществлении работ запрещается сбрасывать на цветники, газоны и дорожки, а также в урны образующиеся в процессе выполнения работ мусор и отходы, а также другие загрязнения.
8.5. Подрядчик самостоятельно и за свой счет утилизирует отходы производства, образовавшиеся в ходе производства работ.
8.6. Саженцы высаживают в подготовленные ямы с добавлением растительной земли до 25% и внесением органо-минерального удобрения (торфоминеральноаммиачные).
8.7. В посадочный период полив саженцев производится не менее 3-х раз, не допуская пересыхания земли.
8.8. Формовочная обрезка деревьев предусматривает создание и сохранение искусственной формы кроны (придание кроне формы в виде «шара»).
8.9. Саженцы подвязывают к кольям.
8.10. В период ухода за вновь высаженными и существующими саженцами проводится прополка и рыхление лунок, подкормка органическими удобрениями, вырезка суши, полив по мере необходимости в зависимости от погодных условий, но не менее 4-х раз (не допуская пересыхания земли).
8.11. Окраска малых архитектурных форм: ограды парка, урн, опор освещения в квадрате улиц __________________________________________.
8.12. Замена бетонных цветочниц, с последующей утилизацией заменяемых.
Технические характеристики заменяемых бетонных цветочниц:
| Материал изготовления |
Бетон, фибробетон |
| Форма бетонных цветочниц |
Шестигранные, восьмигранные, круглые |
| Длина посадочной чаши |
Не менее ___ сантиметров |
| Ширина посадочной чаши |
Не менее __ сантиметров |
| Высота |
Не менее __ сантиметров |
| Цвет |
Серый |
9. Общие требования к посадочному материалу цветов:
9.1. Посадочный материал должен быть только из питомника, иметь сертификат (разрешение) Государственной инспекции по карантину растений (при завозе посадочного материала из других областей и стран) свидетельство карантинной экспертизы и заключение о карантинном фитосанитарном состоянии.
9.2. Цветочная рассада должна быть закаленной, хорошо окоренившейся, симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетённой между собой. Корневая система должна полностью оплетать земляной ком. Высота растения не менее 10 см. Почва должна быть во влажном состоянии, растения сухими. Земляная смесь для рассады должна быть рыхлой, удерживать влагу, содержать питательные вещества, иметь нейтральную реакцию и быть чистой от возбудителей болезней и вредителей.
9.3. По фитосанитарному состоянию рассада должна соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие вирусных, грибных и бактериальных заболеваний на стеблях, листьях, соцветиях и корневой системе
- отсутствие внешних признаков поражения: на цветках – серой гнили и мозаичности лепестков; на листьях - мучнистого налета, пятнистостей различной окраски различных пятнистостей и гнилей; на корневой системе - гнили корневой шейки, потемнения и загнивания корней, наличие увядающих и засыхающих нижних листьев вследствие поражения растений сосудистыми увяданиями;
- отсутствие внешних признаков наличия вредителей: на цветках - обесцвечивание и пожелтение лепестков вследствие повреждения сосущими насекомыми; наличие признаков объедания или обгрызания от повреждения листогрызущими насекомыми; на листьях и стеблях – искривление, скручивание, изменение окраска, наличие признаков объедания, обгрызания или минирования;
- рассада не должна иметь следов нанесения ядохимикатов.
Качество поставляемого товара должно отвечать по качеству и параметрам требованиям ГОСТ 28852-90 «Рассада цветочных культур. Технические условия».
9.4. Рассада цветочных культур должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. Форма растений, краска побегов и листьев - характерные для данного ботанического вида и сорта.
9.5. На стеблях, листьях, цветках и соцветиях рассады не допускается наличие механических повреждений. Не допускается реализация увядающих растений.
9.6. Рассада должна быть выращена и поставлена в полимерных кассетах с различным объемом ячеек, различного вида контейнерах. Не допускается поставка рассады с открытой корневой системой.
9.7. Рассада в поставляемой партии должна быть однородной по высоте, стадии развития.
9.8. Растения доставляются высаженными в кассетах с грунтом, упакованными для перевозки любым транспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
9.10. Регулярно обрывать отцветшие цветы с высадкой цветочной рассады тех же соцветий.
10. Общие требования к посадочному материалу деревьев:
10.1. Посадочный материал должен быть только из питомника, иметь сертификат (разрешение) Государственной инспекции по карантину растений (при завозе посадочного материала из других областей и стран) свидетельство карантинной экспертизы и заключение о карантинном фитосанитарном состоянии.
10.2. По фитосанитарному состоянию растения должны соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие внешних признаков поражения вирусных, грибных и бактериальных заболеваний: на соцветиях – серой гнили и мозаичности лепестков; на листьях и стеблях - мучнистого налета, пятнистостей различной окраски, увядающих и засыхающих нижних листьев вследствие поражения растений сосудистыми увяданиями; на корневой системе - гнили корневой шейки, потемнения и загнивания корней;
- отсутствие внешних признаков наличия вредителей: на цветках - обесцвечивание и пожелтение лепестков вследствие повреждения сосущими насекомыми; на листьях и стеблях - искривление, скручивание, изменение окраски, наличие признаков объедания, обгрызания или минирования вследствие повреждения листогрызущими насекомыми;
- растения не должны иметь следов нанесения ядохимикатов.
10.3. Требования к саженцам:
-саженцы деревьев должны быть с земляным комом (размерами: диаметр 0,25-0,3 м, высота - 0,2-0,3 м) и в контейнерах. Должны иметь вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, симметричную сформированную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, здоровую хорошо развитую разветвленную корневую систему.
- саженцы деревьев должны быть высотой не менее 1,8 м и возрастом не мене 8 лет с комом земли;
- саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и заселения вредителями;
11. Условия выполнения работ.
11.1. На все работы, проводимые Подрядчиком, должны быть оформлены заявки, в которых уточняются время и текущие условия выполнения работ, а также назначаются ответственные лица от Подрядчика и Заказчика.
11.2. Все работы по компенсационному озеленению с посадкой новых деревьев выполняются Подрядчиком - из его материалов (цветочной рассады, саженцами деревьев, растительной землёй, колышками и шпагатом для подвязки деревьев и кустарников, водой для полива и прочего, силами (трудовыми ресурсами) и средствами (инвентарь, оборудование, специализированная техника и проч.).
11.3. Используемое Подрядчиком оборудование и инвентарь, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия. Материалы и иные средства, используемые при выполнении работ по цветочной рассаде, саженцами деревьев, растительной землёй, колышками и шпагатом для подвязки деревьев, водой для полива и прочее, должны соответствовать требованиям ГОСТ, иметь гигиеническое заключение, а также сертификаты соответствия (в случае обязательной сертификации).
11.4. Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ Подрядчик обязан предоставить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ, список техники и сотрудников, привлеченных к выполнению работ, сертификаты (разрешения) Государственной инспекции по карантину растений (при завозе посадочного материала из других областей и стран) свидетельство карантинной экспертизы и заключение о карантинном фитосанитарном состоянии растений, оформление (схема и цветовое решение посадки цветочной рассады) клумб.
11.5. Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ Подрядчик обязан предоставить и согласовать с Заказчиком проект оформления цветочных клумб, цветников, а так же проекта формовочной обрезки деревьев.
11.6. Подрядчик обязан ежедневно информировать Заказчика о ходе и месте производства работ.
11.7. Территория парка объекта культурного наследия «___________ не предполагает наличие стоянок для специализированной техники и автотранспорта Подрядчика, а также мест для складирования материалов и мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ. Исполнитель не вправе устраивать стоянку автотранспорта и спецтехники, а также складировать материалы и инвентарь на газонах/территории парка.
11.8. Персонал Подрядчика должен знать и соблюдать правила по работе на объектах, являющихся памятником ландшафтной архитектуры, а также по работе на территории памятников истории и культуры.
11.9. Выполняемые работы должны проводиться современными способами и средствами, которые исключают нанесение ущерба и повреждений зеленым насаждениям, дорожкам, малым формам и другим элементам объектов парка.
11.10. Перед началом работ Подрядчик обязан организовать сигнальное ограждение зоны проведения работ: установить информационный щит и отметить зону производства работ маркировочной лентой.
11.11. Подрядчик высаживает деревья в соответствии с существующими в строительстве нормами и правилами, регламентирующими расстояния от стен зданий, сооружений и коммуникаций до места посадки согласно схеме утвержденным Заказчиком.
11.12. Подрядчик обязан производить поэтапную фотофиксацию процесса и результата работ.
11.13. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить присутствие ответственного за производство работ сотрудника, осуществляющего контроль за ходом и безопасностью выполнения работ.
11.14. Выполнение работ должно быть осуществлено с четкой организацией труда, соблюдением трудового законодательства Российской Федерации, надлежащим качеством выполняемых работ.
11.15. Длительность рабочего дня для персонала Подрядчика не должна превышать норму установленную ТК РФ.
11.16. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен рабочей спецодеждой. Спецодежда должна быть чистой, опрятного вида.
11.17. К работе на объекте не допускается иностранная рабочая сила без надлежащего оформления в соответствии с требованиями законодательства РФ и МО г. ________г.
11.18. Исполнителем ведется журнал учета выполненных работ, в котором отражается выполнение конкретной работы и подтверждается подписями уполномоченных представителей Подрядчика и Заказчика. При завершении работ Подрядчик передает журнал учета выполненных работ Заказчику.
11.19. По итогам выполненной работы Подрядчиком составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, которые в отсутствии претензий подписывается Заказчиком.
11.20. Подрядчик несет имущественную ответственность в объеме причиненного ущерба третьим лицам в случае, если будет установлено, что причиной возникновения ущерба явилось несвоевременное или некачественное выполнение работ.
12. Требования к выполняемым работам.
12.1. Требования к качеству работ:
12.1.1. СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
12.1.2. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;
12.1.3. СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».
12.1.4. Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ (Приказ № 153 от 15 декабря 1999г. государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу).
12.1.5. Требованиями экологических, санитарно-гигиенических норм, действующих на территории РФ, а также согласно постановлению № 29/61 от 26 июня 2012 г. «Об утверждении правил по благоустройству территории в городе Екатеринбург».
12.2 Требования к безопасности выполнения работ.
12.2.1. Выполнять работы в соответствии с нормативно-техническими требованиями, действующими Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ, СНиП, ГОСТ, ТУ и правилами техники безопасности.
12.2.2. Подрядчик организует безопасное производство работ, а также работу по охране труда, технике безопасности; обеспечивает контроль за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений;
12.2.3. В случае нарушения правил производства, повлекшее причинение ущерба Заказчику или третьим лицам, Подрядчик обязан возместить понесенные убытки.
12.3. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.
12.3.1. Саженцы и рассада при транспортировке к месту посадки должны иметь упакованную корневую систему, предотвращающую ее пересыхание.
12.4. Требования к результатам работ
12.4.1. Выполнение работ качественно и в срок.
12.4.2. Обрезку производить в зависимости от породы дерева, его возраста и состояния кроны.
12.4.3. Сдавать заказчику все законченные объекты и промежуточные работы по контракту с необходимой исполнительной документацией (акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на применяемые материалы, исполнительные схемы).
13. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара (работы, услуги), к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:
13.1.Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара (работы, услуги):
13.1.1. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ и использованных материалов на следующие сроки:
- на посаженные деревья 18 месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ;
- на посаженные цветы 3 месяца со дня подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.
13.1.2. Предметом гарантийного обязательства является:
- качество используемых материалов, гарантия представляется на материалы, использованные для посадки (рассада, саженцы, растительный грунт)
- качество выполненных работ.
13.1.3. Подрядчик гарантирует замену посадочного материала за свой счет в случае выявления дефектов независимо от того, является это следствием брака в работах или применения некачественного материала.
13.1.4. Единица измерения объема предоставления гарантий качества работ - рубль РФ.
13.1.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты, которые ухудшают декоративные качества посаженных насаждений до их устранения, то гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
13.2. В цену работ включены все расходы на выполнение работ в полном объеме, а также: затраты Подрядчика, возникшие у него в процессе исполнения контракта - транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, стоимость приёма мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов, расходы на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, расходы на уплату налогов и сборов, другие обязательные платежи.
Составитель:
Вед. инженер отдела реставрации и эксплуатации ФИО
ПОДПИСИ СТОРОН
| ЗАКАЗЧИК |
ПОДРЯДЧИК |
____________________________ /__________
«_____» ___________________ 201_г.
М.П. |
___________________/_____________
«_____» _________________ 201_г.
М.П. |
| |
|
| |
|
ФОРМА
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
«____» __________ 20___ г.
________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование организации)
в лице ________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт
о нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом № ____ от «___» __________ 2017 г. (далее – Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по запрашиваемым работам,
а именно:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть оказаны «___» __________ 20__ г., фактически оказаны «___» __________ 20__ г.
4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии
с условиями Контракта _________________________________________________.
6. В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма штрафных санкций составляет _______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику
с учетом удержания штрафных санкций, составляет _______________________.
8. Результаты выполненных работ по Контракту:
Сдал:
Подрядчик |
Принял:
Заказчик |
___________________/_____________
«_____» ___________________ 201_г.
М.П. |
__________________________/________
«_____» ___________________ 201_г.
М.П. |
