Чем мы можем Вам помочь?

Задать вопрос юристу


Проект договора на проведение ремонтно-реставрационных работ на фасадах здания, объекте культурного наследия

 
Проект Договор № _____________
 на проведение ремонтно-реставрационных работ на фасадах здания, объекте культурного наследия по адресу: ________________.
 
г. Томск                                                                                              “____” _______________2013 г.
 
________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в  лице  ________________________,  действующего на  основании  ________________________,  с  одной  стороны,  и Областное государственное автономное учреждение культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника ______________, действующего на основании Приказа Департамента по культуре и туризму Томской области от __________. № ________ и Устава, с другой стороны,  именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор по результатам проведения запроса котировок от  _______________ (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___________ 2013 г.) о нижеследующем:
 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется с использованием собственного персонала, собственного  или арендованного оборудования, техники, за свой риск осуществить проведение ремонтно-реставрационных работ на фасадах здания, объекте культурного наследия по адресу: г. _______________________________,  далее – «объект»  и сдать работы Заказчику в установленные настоящим договором сроки.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном в разделе 7 настоящего договора.
1.3. Виды и объем работ определены техническим заданием и дефектной ведомостью (приложение №1 и приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
 
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ:
начало: с момента подписания настоящего договора, окончание:  «30 » августа  2013 г.
 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по вышеупомянутому объекту строительными материалами с представлением сертификатов.
3.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.
3.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения договора материалов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1.выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать  Заказчику результат выполненных работ в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. Работы выполняются подрядчиком самостоятельно;
4.1.2. обеспечить за свой счет своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
4.1.3. обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности; по противопожарной безопасности, рациональному использованию территорий, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить освещение, необходимые ограждения, указатели в целях обеспечения безопасного выполнения работ, безопасного движения транспорта и пешеходов;
 
4.1.4. немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.5. своевременно до начала работ получить соответствующие разрешения в Департаменте по культуре и туризму Томской области согласно ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4.1.6. исполнять требования Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4.1.7. обеспечить содержание и уборку ремонтируемого объекта и прилегающей непосредственно к ней территории. Произвести окончательную уборку мусора в течение 3-х дней после завершения  работ.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.
4.2.2. возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.
4.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные п.п.7.1.,7.2. настоящего договора.
4.3.3. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.
5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
5.1. Работы должны выполняться в установленные настоящим договором сроки, согласно графику производства работ (Приложение №5).
5.2. Заказчик назначает своего представителя
(указать ФИО, телефон представителя)                           , тел. № (______) _______, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет координацию действий по исполнению настоящего договора, осуществляет контроль  за поставляемыми строительными материалами Подрядчиком.
5.3. Подрядчик назначает своего представителя (указать ФИО, телефон представителя) __________, тел.: ________, который от имени Подрядчика совместно с Заказчиком несет ответственность за выполнение работ в рамках технического задания (локальных смет), оформляет акты выполненных работ, осуществляет координацию действий с Заказчиком по исполнению настоящего договора.
5.4. По согласованию сторон на объекте при необходимости будут проводиться совещания по решению возникающих в ходе работ вопросов.
5.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Приемка выполненных работ осуществляется на основании подписанных Сторонами актов выполненных работ (формы КС-2), справок о стоимости работ (форма КС-3) (ст.753 Гражданского кодекса РФ).
6.2. Приемка работ после проведения ремонтно-реставрационных работ на фасадах здания, объекте культурного наследия по адресу: ________________________, осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на момент подписания Договора.
6.3. При завершении выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ.
6.4. Подрядчик направляет Заказчику акт сдачи-приемки (унифицированная форма) выполненных работ. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта обязан направить Подрядчику подписанный акт приемки со своей стороны или представить мотивированный отказ от приемки работ.
7. ОПЛАТА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Цена настоящего договора составляет ____________(___________________)рублей, НДС (согласно п.п. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ)   и  включает в себя:
- стоимость выполнения работ;
- стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;
- стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузка и разгрузка;
- стоимость гарантийных обязательств;
- все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия договора;
- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи;
- услуги строительного контроля (технического надзора) за проведением ремонтно-реставрационных работ на фасадах здания, объекте культурного наследия по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 75. Дом Асташева (ограда  каменная со стороны  сквера, пр. Фрунзе, ул. Гагарина).
7.2. Оплата производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в следующем порядке: аванс в размере 30%, который оплачивается Подрядчику в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего договора. Оплата выполненных работ будет производиться Заказчиком по безналичному расчету  по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) банковских дней на основании актов  выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости работ (форма КС-3), счета-фактуры, счета.
7.3. Индексация оплаты работ на период действия настоящего договора не предусмотрена.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, некачественно выполненные работы, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
8.3. Превышение Подрядчиком стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной Заказчиком в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства;
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.
9.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему договору, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.
11.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Томской области.
11.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.
11.4. Срок действия договора устанавливается с момента подписания его сторонами и до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
Гарантийный срок результатов выполненных работ устанавливается в течение 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания  итоговых актов сдачи-приемки выполненных работ.
11.5. Приложения к договору:
            Приложение № 1- техническое задание;
            Приложение № 2  дефектная ведомость;
Приложение № 3 – локальный сметный расчет;
Приложение № 4 - копия лицензии № ____ от _____г. на осуществление  деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с наличием необходимого вида работ на проведение ремонтно-реставрационных работ на фасадах здания, объекте культурного наследия по адресу: ______________________.
Приложение № 5 – график производства работ.
 
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
                                                          
.
Подрядчик:
 


назад Заказать юридическое оформление документа



Закажите услугу у юриста

Ваши обращения конфиденциальны!


Закажите услугу у юриста

Ваши обращения конфиденциальны!


+


Образцы заявлений

Законодательство