Чем мы можем Вам помочь?

Задать вопрос юристу


Образец контракта на выполнение работ по демонтажу рекламной конструкции

КОНТРАКТ № ____
на выполнение работ по демонтажу рекламной конструкции
 
г. ______________                                                                               «__» ___________ 201_ г.
 
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на ______________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
 
Статья 1. Предмет Контракта
 
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по демонтажу рекламной конструкции, расположенной на объекте культурного наследия – здание типографии «Уральский рабочий»,  по адресу: ______________________ (далее – Работы), в объеме, определенном в локально-сметном расчете (приложение 1 к Контракту, являющейся его неотъемлемой частью) (далее – Сметная документация), а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Сроки выполнения Работ определяются в ст. 3 Контракта.
1.3. Содержание Работ определяется настоящим Контрактом и Сметной документацией.
1.4. Место выполнения Работ: ______________________________.
 
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
 
2.1. Цена Контракта составляет __________ (________) рублей___ копейки, в том числе НДС - 18%, ___________ (_________________) рублей _______(__________) копеек (далее - Цена Контракта).
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта включает все налоги, сборы, затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.4. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.5. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работ может быть изменен не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены контракта пропорционально дополнительному объему Работ, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны обязаны уменьшить Цену Контракта на стоимость Работ, исключаемых из Контракта исходя из стоимости единицы работы.
2.6. Невыполненные Работы либо выполненные Работы ненадлежащего качества, а также Работы выполненные с изменением или отклонением от требований Контракта, оплате не подлежат.
2.7. Оплата производится по факту выполнения Работ на основании подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ.
2.8. Оплата Работ производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления стоимости выполненных Работ со своего лицевого счета на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в ст. 13 Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ в течение 10 (Десять) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ, при условии своевременно выставленного Подрядчиком счета на оплату стоимости выполненных Работ. Счет на оплату предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно с двумя экземплярами Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ, подписанными со стороны Подрядчика, в срок, установленный в п. 4.2. Контракта.
2.9. В случае неисполнения и(или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
2.10. В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Цены Контракта.
2.11. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта (стоимости выполненных Работ) считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в ст. 13 настоящего Контракта.
2.12. В случае невыполнения и(или) ненадлежащего выполнения какого-либо вида (части) Работ на определенном этапе, данный этап считается не выполненным в целом, Работы по нему приемке и оплате не подлежат.
2.13. По соглашению Сторон допускается уменьшение Цены Контракта без снижения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий Контракта.
2.14. Стоимость используемых для выполнения Работ материалов, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию, акцизы, налоги, сборы, иные обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком Контракта, включены в Цену Контракта, отдельному расчету и оплате не подлежат.
 
Статья 3. Сроки выполнения Работ
 
3.1. В рамках исполнения настоящего Контракта выполнение Работ Подрядчиком осуществляется в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта.
3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы по Контракту по согласованию с Заказчиком.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ
 
4.1. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте окончания выполнения Работ.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки результатов выполненных работ, подписанный со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах, а также счет на оплату стоимости выполненных Работ, а также результат Работ.
4.3. Заказчик не позднее 3 (            Трех) календарных дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2. Контракта, осуществляет приемку результата выполненных Работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте, и направляет (передает) Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ или мотивированный отказ от принятия выполненных Работ, и (или) акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить выявленные недостатки за свой счет.
4.4. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ или акта с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения Подрядчик в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, обязан устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки результатов выполненных Работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком результата выполненных Работ.
4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки Заказчик принимает результаты выполненных Работ и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.3. Контракта.
4.6. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки результатов выполненных работ и представленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату стоимости выполненных работ, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.
 
Статья 5. Права и обязанности Сторон
 
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ.
5.1.5. Ссылаться на недостатки выполненных Работ, в том числе в части объема и стоимости данных Работ.
5.1.6. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством и(или) Контрактом, требовать от Подрядчика уплаты неустойки.
5.1.7. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством и(или) Контрактом, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта.
5.1.8. Требовать от Подрядчика за свой счет устранить недостатки результатов выполненных Работ в течение срока, установленного Заказчиком в соответствующем акте.
5.1.9. Расторгнуть Контракт в случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или) Контрактом.
5.1.10. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.11. Требовать возмещения убытков, понесенных в связи с расторжением Контракта, а также в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту Подрядчиком, в том числе в связи с нарушением Подрядчиком срока выполнения Работ.
  1. Обратить взыскание на имущество Подрядчика в случае невыполнения им обязанностей по Контракту и (или) причинения ущерба Заказчику.
  2. Отказаться от оплаты Работ, ненадлежащего качества и(или) выполненных не в соответствии с требованиями Контракта, а если такие Работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
  3. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и(или) Контрактом.
  4. Если иное прямо не предусмотрено Контрактом, реализация Заказчиком предусмотренных Контрактом прав сроком не ограничивается. Нарушение Заказчиком предусмотренных Контрактом сроков не является отказом от реализации соответствующих прав.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями Контракта.
5.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Подрядчика.
5.2.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные федеральным законодательством и(или) Контрактом.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать подписания Заказчиком в соответствии с условиями Контракта Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ по настоящему Контракту, при условии предоставления Подрядчиком документов, указанных в п. 4.2. Контракта, и соответствия результатов выполненных Работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, а также соблюдения сроков выполнения Работ.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные Работы в соответствии со ст. 2 Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменение стоимости и объема выполняемых Работ по настоящему Контракту.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения Работ в рамках настоящего Контракта.
5.3.5. Расторгнуть Контракт в случаях, предусмотренных действующим законодательством и(или) Контрактом.
5.3.6. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту.
5.3.7. Осуществлять иные, права предусмотренные федеральным законодательством и(или) Контрактом.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Выполнить Работы в сроки, определенные Контрактом, и представить Заказчику надлежащим образом оформленные документы, указанные в ст. 4 Контракта, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Выполнить Работы, соответствующие по качественным и иным показателям условиям Контракта.
5.4.3. В соответствии с условиями Контракта обеспечить устранение недостатков, выявленных Заказчиком при приемке результатов выполненных Работ и(или) в течение гарантийного срока.
  1. Уплатить Заказчику неустойку в случаях и в порядке, предусмотренных федеральным законодательством и(или) Контрактом.
5.4.5. Надлежащим образом исполнять принятые на себя по Контракту обязательства.
5.4.6. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.4.7. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, и(или) необходимость получения иных разрешений, допусков, необходимых для выполнения Контракта, а также в случае, если предусмотрена необходимость состоять в саморегулируемой организации, обеспечить наличие документов, подтверждающих соответствие Подрядчика требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию. В случае внесения изменений в указанные документы или утраты ими силы, приостановки их действия либо исключения (приостановки членства) из саморегулируемой организации Подрядчик обязан проинформировать об этом Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления указанных событий.
5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте, и Подрядчик не вправе будет ссылаться на не получение корреспонденции, направленной по указанному в Контракте адресу.
5.4.9. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
5.4.10. Незамедлительно информировать Заказчика о любых отступлениях от положений настоящего Контракта, в том числе о нарушении хода выполнения Работ, сроков выполнения Работ и др.
5.4.11. Выполнять указания Заказчика, вытекающие из содержания Контракта, в случае если они не противоречат условиям Контракта и действующим нормативным правовым актам.
5.4.12. Нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, других разрешительных документов, необходимых для выполнения Работ.
5.4.13. Приостановить выполнение Работ и сообщить об этом Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней после приостановления выполнения Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их выполнения в установленный настоящим Контрактом срок.
5.4.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и(или) Контрактом.
 
Статья 6. Ответственность Сторон
 
6.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контрактом.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате выполненных Работ.
6.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, (применение штрафных санкций к Заказчику применимо в случае неоднократного, немотивированного (от двух и более раз) отказа от приемки результатов выполненных Работ) Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату штрафа в размере 2 024 (Две тысячи двадцать четыре) руб. 94 коп., что составляет 2.5 % от цены Контракта.
6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации                 от 25.11.2013 № 1063. 
6.5. За неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 8 099 (Восемь тысяч девяносто девять) руб. 75 коп. что составляет 10% от цены Контракта.
6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.7. Уплата Подрядчиком неустойки не освобождает его от исполнения предусмотренных Контрактом обязательств в натуре и от иной ответственности, предусмотренной Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
6.8. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается в том числе выполнение Работ, не соответствующих требованиям, установленным Контрактом,  документацией о закупке и действующими правовыми актами.
6.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.
6.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов ненадлежащего исполнения обязательств по выполнению Работ Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
6.11. Право Заказчика на предъявление требований об уплате неустойки сроком не ограничено. Не предъявление такого требования не может считаться отказом Заказчика от соответствующего права.
Оплата Подрядчиком неустойки не лишает Заказчика права на односторонний отказ от исполнения Контракта и(или) обращение в суд с требованием о досрочном расторжении Контракта, если согласно закону и(или) Контракту данное нарушение обязательств является основанием для одностороннего отказа Заказчика от Контракта и(или) обращения в суд с требованием о досрочном расторжении Контракта.
 
Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы
 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Контракту.
В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как обстоятельства непреодолимой силы.
7.3. После получения уведомления о наличии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения исполнения Контракта.
Если обстоятельства, указанные в п. 9.1. Контракта, будут длиться более 10 календарных дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7.4. Если, по мнению Сторон, выполнение условий Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
7.5. Обстоятельствами непреодолимой силы не являются обстоятельства, вытекающие из изменения правоотношений Подрядчика с третьими лицами и (или) наступления иных событий, связанных с предпринимательской деятельностью Подрядчика.
7.6. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.
 
Статья 8. Порядок расторжения и изменения Контракта
 
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- путем одностороннего отказа от исполнения обязательств по Контракту.
8.2. Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- выполнения Работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в срок, указанный Заказчиком в соответствующем акте;
- неоднократного (от двух и более раз) нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, включая Календарный план;
- если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем;
- прекращения действия лицензий, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих права Подрядчика на выполнение Работ, а также иные обстоятельства, лишающие Подрядчика права на выполнение Работ;
- предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта недействительных документов (банковской гарантии);
- установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении его конкурсного производства;
- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
- неоднократного немотивированного (от двух и более раз) отказа Заказчика от приемки результатов выполненных в полном соответствии с условиями Контракта Работ;
- иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
8.3. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 13 Контракта.
8.4. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта, в том числе в случаях:
8.5.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
8.5.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, более чем на 3 (Три) календарных дня.
8.5.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или) настоящим Контрактом.
8.6. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта.
8.7. Предложение о расторжении Контракта должно быть направлено другой Стороне не ранее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения.
8.8. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты его направления.
8.9. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов.
8.10. Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которое имело место до дня расторжения Контракта.
8.11. Если иное не предусмотрено Контрактом, изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда. Все изменения и дополнения, вносимые по соглашению Сторон, оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 
8.12. Предложение об изменении Контракта может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 12 Контракта.
8.13. Сторона, которой направлено предложение о внесении изменений (дополнений) в Контракт по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты его направления.
8.14. Реализация Заказчиком права на односторонний отказ от Контракта и на обращение в суд с иском о расторжении Контракта сроком не ограничено. Не реализация Заказчиком права на односторонний отказ от Контракта не лишает его права на обращение в суд с требованием о досрочном расторжении Контракта по основаниям, по которым мог быть заявлен односторонний отказ от Контракта.
8.15. Принятие Заказчиком исполнения обязательств от Подрядчика в части обязательств, от принятия которых Заказчик по объективным причинам не может отказаться (взыскание неустойки, восполнение обеспечения и др.), может рассматриваться как подтверждение Заказчиком действия Контракта только при наличии (в совокупности)  иных действий Заказчика, подтверждающих действие Контракта.
 
Статья 9. Порядок урегулирования споров
 
9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
9.2. Достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Свердловской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
9.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 10 (Десять) календарных дней с даты ее направления.
9.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
9.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
9.7. При необходимости в подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
9.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
9.9. Если иное не предусмотрено настоящим Контрактом, в случае не получения ответа на претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее направления по надлежащему адресу, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд за разрешением спора.
 
Статья 10. Срок действия Контракта
 
10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10.2. Истечение предусмотренных Контрактом срока выполнения Работ и(или) срока действия Контракта не влечет прекращения обязательств Подрядчика по Контракту и не освобождает от ответственности за неисполнение принятых обязательств.
10.3. В случае предъявления Заказчиком в Арбитражный суд Свердловской области искового заявления о расторжении Контракта его действие приостанавливается до вступления в законную силу судебного акта, разрешающего указанный спор.
 
Статья 13. Прочие условия
 
11.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
11.3. Все письма, уведомления, претензии, обращения Сторон и иные документы, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом, с использованием Государственной фельдъегерской службы РФ, экспресс-почтой или с использованием телеграфа, факсимильной связи, электронной почты. Письма, уведомления, претензии, обращения Сторон и иные документы, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 12 Контракта. В случае направления уведомлений с использованием почты Государственной фельдъегерской службы РФ, экспресс-почты, телеграфа уведомления, претензии, обращения Сторон и иные документы считаются полученными Стороной в день фактического получения, а в случае отправления посредством факсимильной связи и электронной почты - в день их отправки. В случае отправления корреспонденции посредством факсимильной связи и электронной почты требуется последующее представление оригинала соответствующего письма, уведомления, претензии или обращения, при не представлении в последующем оригинала, соответствующее письмо, уведомление, претензии или обращения Стороны считаются не полученными.
11.4. Стороны обязаны извещать об изменении своих адресов и иных реквизитов, указанных в статье 12 Контракта, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента такого изменения. В случае если Сторона не представила уведомление об изменении реквизитов, указанных в статье 12 Контракта, она несет все связанные с этим неблагоприятные риски и последствия, в том числе:
- адресом фактического местонахождения Стороны будет считаться адрес, указанный в статье 12 настоящего Контракта, и все уведомления, направленные по указанному адресу, будут считаться направленными по надлежащему адресу;
- все платежи, произведенные по реквизитам, указанным в статье 13 настоящего Контракта, будут считаться осуществленными по надлежащим реквизитам и Сторона не вправе будет ссылаться не невыполнение обязательств по перечислению соответствующих платежей.
11.5. Контракт составлен на русском языке, в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. Языком делопроизводства по Контракту является русский язык.
11.8.    Неотъемлемыми частями Контракта являются:
11.8.1. Приложение № 1 «Локально-сметный расчет».
 
Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
 
 
 

Прикреплённые файлы:



назад Заказать юридическое оформление документа



Закажите услугу у юриста

Ваши обращения конфиденциальны!




Образцы заявлений

Законодательство